Условия
Услуга
Настоящие условия регулируют использование производственных услуг Ohlala Watch OEM/ODM и определяют обязанности., обязательства, и принципы, применимые ко всем взаимодействиям с клиентами B2B.
Последнее обновление: Июнь 2025
Содержание
Принятие условий
Отправив запрос, размещение заказа, подписание договора купли-продажи, или иным образом привлекать Ohlala Watch для оказания производственных услуг, ты ("Клиент") соглашаетесь соблюдать настоящие Условия обслуживания ("Условия") в полном объеме.
Настоящие Условия представляют собой юридически обязывающее соглашение между Клиентом и Ohlala Watch. (Шэньчжэнь), OEM/ODM-производитель часов, зарегистрированный и работающий в Шэньчжэне, Китай. Если вы не согласны с настоящими Условиями, вы не должны продолжать какое-либо обслуживание.
Настоящие Условия применяются ко всем транзакциям B2B., включая, помимо прочего, разработку продукта, выборка прототипа, массовое производство, и сопутствующие консультационные услуги.
Обзор услуг
Ohlala Watch предоставляет комплексные услуги по производству OEM/ODM наручных часов., включая, но не ограничиваясь:
- Консультация по индивидуальному дизайну часов и подготовка технического 2D-чертежа
- Производство прототипов и образцов для подтверждения дизайна
- Массовое производство наручных часов по индивидуальному заказу. (кварцевые и механические)
- Настройка компонентов: набирать номер, случай, руки, ремень, движение, упаковка, и элементы брендинга
- Контроль качества при входе, в процессе, и предотгрузочная стадия
- Координация экспортной логистики и документальное сопровождение
Ohlala Watch оставляет за собой право вносить изменения., приостановить, или прекратить предоставление каких-либо услуг в любое время, с разумным предварительным уведомлением затронутых клиентов, где это применимо.
Обязанности клиента
Клиент несет единоличную ответственность за следующее на протяжении всего соглашения::
Дизайн и характеристики
Обеспечение точных, полный, и юридически допустимые характеристики продукции, файлы дизайна, и активы бренда. Подтверждение 2D-чертежей и образцов перед началом производства.
Соответствие нормативным требованиям
Обеспечение того, чтобы конечный продукт, брендинг, и предполагаемое использование соответствуют всем применимым законам и правилам на целевом рынке Клиента.(с), включая требования к импорту.
Своевременное сообщение
Ответ на подтверждения дизайна, образцы разрешений, и производственные запросы в согласованные сроки. Задержки, вызванные Клиентом, могут повлиять на графики производства и сроки выполнения заказов..
Точная информация
Предоставление правдивой и точной деловой информации, включая информацию о компании, целевое использование продукции, и пункт доставки. Введение в заблуждение может привести к отмене заказа..
Заказы и минимальное количество заказа
Все заказы подлежат подтверждению Ohlala Watch.. Заказ считается принятым только после выдачи Ohlala Watch письменного подтверждения заказа или подписания договора купли-продажи..
Минимальное количество заказа (минимальный заказ)
Стандартный минимальный заказ 300-500 штук на модель. Заказы ниже этого порога могут быть отклонены или подлежать дополнительной оплате за установку по усмотрению Ohlala Watch..
Сроки выполнения
Время выполнения образца составляет 45-60 дней с момента подтверждения дизайна. Время выполнения массового производства составляет 45-60 дней с момента утверждения образца и получения депозита. Сроки выполнения являются приблизительными и могут варьироваться в зависимости от сложности и условий цепочки поставок..
Отмена заказа после начала производства может привести к конфискации депозитов и расходов на уже понесенные расходы.. Клиенты должны уведомить Ohlala Watch в письменной форме о любом запросе на отмену..
Ohlala Watch оставляет за собой право отклонить или отменить любой заказ по своему усмотрению., включая случаи, когда спецификации не могут быть выполнены, компоненты недоступны, или приказ противоречит действующему законодательству.
Условия оплаты
Все цены указаны в долларах США, если иное не согласовано в письменной форме.. Указанные цены действительны для 30 дней с даты выдачи и могут быть изменены в связи с материальными затратами., колебания валютных курсов, или обновленные спецификации.
Депозит 30-50% от общей стоимости заказа требуется для начала производства образцов или массового производства. Точный процент будет указан в договоре купли-продажи..
Оставшаяся сумма подлежит оплате до отгрузки., если не согласовано иное. Товары не будут выпущены до тех пор, пока не будет получена и подтверждена полная оплата..
Принимаемые способы оплаты включают банковский перевод. (Т/Т) и другие методы по взаимному согласию. Все банковские сборы являются обязанностью Клиента..
Ohlala Watch оставляет за собой право приостановить производство или отгрузку в случае просрочки платежей.. Ohlala Watch может взимать проценты за просроченные суммы в размере 1.5% в месяц или максимальная ставка, разрешенная законом, в зависимости от того, что ниже.
Интеллектуальная собственность
Заказчик заявляет и гарантирует, что все проекты, логотипы, товарные знаки, и активы бренда, предоставленные Ohlala Watch, принадлежат Клиенту или имеют соответствующую лицензию на него., и что их использование в производственном процессе не нарушает права интеллектуальной собственности третьих лиц..
Ohlala Watch не воспроизводит, продавать, или раскрывать любые проекты, специфичные для Клиента, оснастка, или собственные спецификации третьим лицам без предварительного письменного согласия Клиента..
Пользовательские инструменты, формы, и штампы, разработанные исключительно по заказу Клиента, остаются собственностью Ohlala Watch, если только специальное письменное соглашение не передает право собственности после полной оплаты стоимости оснастки..
Ohlala Watch сохраняет за собой право собственности на все шаблоны общего дизайна., производственные процессы, и технические ноу-хау, разработанные независимо. Ничто в настоящих Условиях не предоставляет Клиенту каких-либо прав на собственные процессы Ohlala Watch или ранее существовавшую интеллектуальную собственность..
Контроль качества и соответствие
Ohlala Watch применяет многоэтапный процесс контроля качества, включающий проверку входных компонентов., проверка сборки в процессе сборки, испытание на водостойкость, и окончательная предотгрузочная проверка. Продукция производится в соответствии с требованиями CE и RoHS, применимыми к рынкам ЕС..
Стандарты качества и принятые уровни допуска будут определены в договоре купли-продажи или в спецификации продукта, подтвержденной обеими сторонами.. Незначительные отклонения в пределах допустимых допусков не являются дефектами..
Претензии и дефекты
Клиент обязан проверить товар при получении и предъявить претензии по качеству в письменной форме в течение 14 календарные дни доставки, сопровождается фотографическими доказательствами и подробным описанием предполагаемого дефекта.
Претензии, поданные после этого срока, не принимаются.. Ответственность Ohlala Watch по принятым претензиям о дефектах ограничивается заменой неисправных устройств., частичный возврат средств, или кредит на будущие заказы, определяется Ohlala Watch в каждом конкретном случае.
Дефекты, возникшие в результате неправильного использования, неправильное хранение, несанкционированная модификация, или нормальный износ исключены из гарантийного покрытия.
Ограничение ответственности
В максимальной степени, разрешенной действующим законодательством, Общая ответственность Ohlala Watch перед Клиентом по любым претензиям, возникающим из настоящих Условий или любого заказа или связанным с ними, не должна превышать общую сумму, уплаченную Клиентом за конкретный заказ, ставший причиной претензии..
Ohlala Watch не несет ответственности за любые косвенные, случайный, последовательный, особенный, или штрафные санкции, включая, помимо прочего, упущенную выгоду, потеря дохода, потеря возможности для бизнеса, или репутационный вред, даже если было сообщено о возможности такого ущерба.
Ohlala Watch не несет ответственности за задержки или сбои, вызванные обстоятельствами, находящимися вне ее разумного контроля., включая, помимо прочего, стихийные бедствия, действия правительства, перегруженность порта, пандемии, неудачи поставщиков, или перебои с транспортом (форс-мажорные обстоятельства). В таких случаях, Ohlala Watch незамедлительно уведомит Клиента и постарается возобновить работу, как только это станет практически возможным..
Конфиденциальность
Обе стороны соглашаются рассматривать как конфиденциальную всю закрытую информацию, которой они обмениваются в связи с соглашением., включая, помимо прочего, дизайн продукции, ценообразование, бизнес-планы, и технические характеристики ("Конфиденциальная информация").
Ни одна из сторон не имеет права раскрывать Конфиденциальную информацию третьим лицам без предварительного письменного согласия раскрывающей стороны., за исключением случаев, предусмотренных законом или постановлением, или сотрудникам и подрядчикам в порядке служебной необходимости, которые связаны эквивалентными обязательствами конфиденциальности..
Обязательства по конфиденциальности остаются в силе после прекращения действия любого приказа или соглашения в течение трех лет. (3) годы.
Ohlala Watch может ссылаться на торговую марку Клиента и общую категорию продуктов в своем клиентском портфолио или маркетинговых материалах только с предварительного письменного согласия Клиента..
Прекращение действия
Любая из сторон может прекратить активный заказ или предоставление услуг, предоставив письменное уведомление, если другая сторона существенно нарушает настоящие Условия и не может устранить такое нарушение в течение 14 дней со дня получения письменного уведомления о нарушении.
Ohlala Watch может немедленно приостановить или прекратить предоставление услуг, если:
- Клиент не производит оплату в согласованный срок.
- Клиент предоставляет ложную или вводящую в заблуждение информацию.
- Запрошенные Клиентом продукты или действия нарушают действующее законодательство.
- Продолжение взаимодействия подвергнет Ohlala Watch юридическому или репутационному риску.
По окончании, Клиент остается ответственным за все расходы, понесенные до даты расторжения., включая закупленные материалы, работа в стадии разработки, и любые невозвратные затраты на инструменты.
Применимое право и разрешение споров
Настоящие Условия и любые споры, возникающие из них или связанные с ними, регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Китайской Народной Республики., без учета коллизионных норм.
В случае возникновения спора, обе стороны соглашаются сначала попытаться разрешить конфликт путем добросовестных переговоров в рамках 30 дней письменного уведомления о споре. Если переговоры не удались, спор будет передан на рассмотрение обязательного арбитража, администрируемого Шэньчжэньским международным арбитражным судом. (SCIA) в соответствии с его правилами, действующими на момент возникновения спора. Арбитраж проводится на английском языке., и арбитражное решение является окончательным и обязательным для обеих сторон..
Ничто в этом пункте не препятствует любой из сторон обращаться за срочным судебным запретом или временной защитой в компетентный суд, когда это необходимо для защиты ее прав..
Контакты и уведомления
Все юридические уведомления, претензии, или официальные сообщения в соответствии с настоящими Условиями должны быть отправлены в письменной форме по электронной почте или по почте на контактные данные, указанные ниже.. Уведомления, отправленные по электронной почте, считаются полученными после подтверждения доставки..
По общим вопросам относительно настоящих Условий или наших услуг, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Охлала Часы
Шэньчжэнь, Провинция Гуандун, Китай
Электронная почта: info@ohlalawatch.com
Ohlala Watch оставляет за собой право обновлять или изменять настоящие Условия в любое время.. Клиенты будут уведомлены о существенных изменениях. Продолжение использования наших услуг после уведомления означает принятие пересмотренных Условий..
Готовы начать свой Проект?
Отправьте запрос, и наша команда ответит в течение 1-2 рабочие дни.